BGH Urteil vom 20.01.2000 – VII ZR 46/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VII ZR 46/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Verkündet am: 20. Januar 2000 Seelinger-Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

AGBG § 9 Abs. 1

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem Bauvertrag enthaltene Ver-

einbarung, wonach der Auftragnehmer, wenn er in Verzug gerät, für jeden Arbeitstag

der Verspätung eine Vertragsstrafe von 0,5 %, höchstens jedoch 5 % der Auftrags-

summe zu zahlen hat, ist unwirksam.

BGH, Urteil vom 20. Januar 2000 - VII ZR 46/98 - OLG Hamm LG Dortmund

Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 20. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Prof. Dr. Thode, Dr. Haß, Dr. Wiebel und Wendt

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des 17. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Hamm vom 18. Dezember 1997 wird zu-

rückgewiesen.

Der Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin verlangt vom Beklagten 133.400 DM restlichen Werklohn

für ein schlüsselfertig errichtetes Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen. Der

Beklagte hat den Betrag in der Meinung einbehalten, ihm stehe in dieser Höhe

eine Vertragsstrafe für Terminsüberschreitungen zu. Die Parteien haben unter

anderem die vom Beklagten gestellten Besonderen Angebots- und Auftragsbe-

dingungen für Bauleistungen (BAuA) vereinbart. Nr. 7 BAuA (Vertragsstrafe)

lautet:

Hat der Auftragnehmer die Überschreitung vereinbarter Ausführungs- und Lieferfristen zu vertreten - das gilt auch für Zwischentermine -, wird

eine Vertragsstrafe von 5 o/oo der Vertragssumme für jeden Arbeitstag wirksam, mit dem er sich in Verzug befindet ... Die Höhe der Vertrags- strafe ist begrenzt auf maximal 5 % der Vertragssumme. Dem Auftrag- geber bleibt das Recht vorbehalten, einen weiteren Schaden geltend zu machen.

Die Klägerin hatte in beiden Vorinstanzen Erfolg. Das Berufungsgericht

hält ebenso wie das Landgericht die Vertragsstrafenklausel für unwirksam. Da-

gegen wendet sich die Revision des Beklagten.

Die Revision ist nicht begründet.

I.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts handelt es sich bei der Ver-

tragsstrafenklausel nicht um eine individuell ausgehandelte Klausel, sondern

um eine Allgemeine Geschäftsbedingung. Diese sei wegen Verstoßes gegen

§ 9 AGBG unwirksam. Der Prozentsatz von 0,5 % der Vertragssumme für jeden

Arbeitstag sei unbillig. Er benachteilige die Klägerin in nicht vertretbarer Wei-

se. Die Klausel lasse bereits bei einer Terminsüberschreitung von nur zehn

Arbeitstagen den gesamten Vertragsstrafenanspruch entstehen. Bei einem so

großen Bauprojekt sei eine Überschreitung von Terminen auch ohne eigenes

Verschulden nicht auszuschließen. Demgegenüber seien die zu befürchtenden

wirtschaftlichen Nachteile des Beklagten infolge verspäteter Vermietbarkeit

gering. Der mit der Strafklausel verfolgte Zweck, die pünktliche Fertigstellung

des Objektes, hätte auch mit einer niedrigeren Strafe pro Arbeitstag als Druck-

mittel erreicht werden können.

II.

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

1. Der Senat hält die Verfahrensrügen zu der Feststellung, die Vertrags-

strafenklausel sei nicht individuell ausgehandelt worden, für nicht durchgrei-

fend (§ 565 a ZPO).

2. Die Vertragsstrafenklausel hält der Inhaltskontrolle gemäß § 9 Abs. 1

AGBG nicht stand. Bedenken ergeben sich nicht aus der Gesamthöhe (a),

sondern aus dem Zusammenwirken des Tagessatzes von 0,5 % mit der Ge-

samthöhe der Vertragsstrafe von 5 % der Auftragssumme (b).

a) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe, deren Höhe sich nach einem

bestimmten Prozentsatz der Auftragssumme je Arbeitstag richtet, muß eine Be-

grenzung nach oben aufweisen (BGH, Urteile vom 19. Januar 1989 - VII ZR

348/97, BauR 1989, 327, und vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86,

BauR 1988, 86, jeweils m.w.N.). Dies ist bei der Klausel im Vertrag der Partei-

en der Fall. Der Senat hat bei einem größeren Bauvorhaben eine Obergrenze

von 10 % der Angebotssumme für unbedenklich gehalten (BGH, Urteil vom

25. September 1986 - VII ZR 276/84, BauR 1987, 92). Die Vereinbarung der

Parteien liegt mit 5 % der Auftragssumme deutlich darunter.

b) Der vereinbarte Tagessatz von 0,5 % der Auftragssumme ist auch bei

einer Obergrenze von 5 % der Auftragssumme zu beanstanden. Er benachtei-

ligt die Klägerin unangemessen im Sinne des § 9 Abs. 1 AGBG.

(1) Die zulässige Ausgestaltung einer in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen vereinbarten Vertragsstrafe läßt sich allgemein gültig nicht bestimmen.

Es gibt jedoch einen Rahmen für wirksame Strafklauseln. Dieser ergibt sich aus

dem doppelten Zweck der Vertragsstrafe. Sie soll als Druckmittel den Schuld-

ner anhalten, seine Leistung ordnungsgemäß zu erbringen. Zugleich soll sie

den Gläubiger in den Stand setzen, sich bei Verletzung der sanktionierten Ver-

tragspflichten jedenfalls bis zur Höhe der Vertragsstrafe ohne Einzelnachweis

schadlos zu halten (vgl. BGH, Urteil vom 18. November 1982 - VII ZR 305/81,

BGHZ 85, 305, 312 m.w.N.).

Die Druckfunktion erlaubt durchaus eine spürbare Vertragsstrafe. Mit ihr

kann deutlich gemacht werden, welches Gewicht sowohl dem Termin als auch

der Dauer seiner Überschreitung beigemessen wird, und entschieden darauf

hingewirkt werden, daß Verzögerungen unterbleiben oder in Grenzen gehalten

werden. Das Maß der Vertragsstrafe muß nach den in Betracht kommenden

Auswirkungen bestimmt werden (BGH aaO 314/315, Urteil vom 12. März 1981

- VII ZR 293/79, BauR 1981, 374). Gerade bei Bauverträgen mit hoher Auf-

tragssumme ist darauf zu achten, daß sich die Vertragsstrafe in wirtschaftlich

vernünftigen Grenzen hält (BGH, Urteil vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86,

BauR 1988, 86).

Der weitere Zweck, dem Gläubiger den Einzelnachweis eines Schadens

zu ersparen, weist in dieselbe Richtung. Die Vertragsstrafe muß sich innerhalb

voraussichtlicher Schadensbeträge halten. Entgegen der Auffassung des Be-

rufungsgerichts kommt es nicht auf den individuellen Schaden des Vertrags-

strafengläubigers an. Die Inhaltskontrolle nach § 9 Abs. 1 AGBG beruht auf

einer allgemeinen Interessenabwägung. Maßgeblich ist eine überindividu-

ell-generalisierende, von den konkreten Umständen des Einzelfalles absehen-

de Betrachtungsweise (vgl. Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 8. Aufl., Rdn. 78

zu § 9; Wolf/Horn/Lindacher, AGBG, 3. Aufl., Rdn. 51 zu § 9; jeweils m.w.N.).

Dementsprechend kommt es darauf an, ob allgemein bei Verträgen der von

den Parteien geschlossenen Art Nachteile zu erwarten sind, welche die Ausge-

staltung der Vertragsstrafe als angemessen erscheinen lassen.

Diese Grundsätze sind nicht nur für die Beurteilung der in der Strafklau-

sel vorgesehenen Gesamthöhe maßgeblich, sondern ebenso für den Tages-

satz. Dieser bestimmt das Zeitmaß: Ein hoher Tagessatz läßt die Vertrags-

strafe schneller anwachsen und die Obergrenze erreichen als ein niedriger Ta-

gessatz. Die Bemessung der Zeitspanne, in der eine ansonsten unproblemati-

sche Vertragsstrafe ganz oder teilweise verfällt, kann dazu führen, daß die

Zwecke der Vertragsstrafe verfehlt werden und diese den Zusammenhang mit

den Verzugsauswirkungen verliert. Eine solche Folge ist unzulässig.

(2) Der Tagessatz von 0,5 % kann nicht hingenommen werden.

Der Senat hatte über genau diese Zahlenkonstellation bisher noch nicht

zu befinden. Er hat entschieden, daß eine Klausel mit einem Tagessatz von

0,1 % bei einer Obergrenze der Vertragsstrafe von 10 % der Angebotssumme

wirksam ist (BGH, Urteil vom 25. September 1986 - VII ZR 276/84, BauR 1987,

92). Einen Tagessatz von 0,15 % hat er als verhältnismäßig niedrig bezeichnet

(BGH, Urteil vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86, BauR 1988, 86). In zwei

älteren Entscheidungen hat der Senat Tagessätze von 0,2 % und 0,3 % für

unbedenklich gehalten (BGH, Urteil vom 12. Oktober 1978 - VII ZR 139/75,

BGHZ 72, 222; Urteil vom 1. April 1976 - VII ZR 122/74, BauR 1976, 279).

Der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Vertrag der Partei-

en vorgesehene Tagessatz überschreitet diese Größenordnung erheblich. Er

beschränkt die Vertragsstrafe nicht auf ihre berechtigten Zwecke und ist nicht

mehr geeignet, die beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien zu einem

angemessenen Ausgleich zu bringen.

Aus 0,5 % je Arbeitstag ergibt sich ein zu enger zeitlicher Rahmen.

Schon nach zehn Arbeitstagen, die im allgemeinen zwei Wochen entsprechen,

ist die volle Vertragsstrafe verfallen. Die bei einer angemessen gestalteten

Vertragsstrafenklausel mit jedem Tag des Verzuges steigende Dringlichkeit der

Erledigung kann nicht entstehen. Denn in der kurzen Zeitspanne von zehn Ta-

gen läßt sich bei einem größeren Bauvorhaben kaum etwas veranlassen, um

die Folgen der Verspätung aufzufangen und die verspäteten Leistungen nach-

zuholen. Dem Auftragnehmer bleibt fast keine Möglichkeit zu reagieren und die

Verwirkung der vollen Vertragsstrafe zu vermeiden. Die Situation ist im prakti-

schen Ergebnis nicht sehr viel anders, als wenn der Anspruch auf die Ver-

tragsstrafe ohne zeitliche Abstufung gleich mit dem Tag der Terminsüber-

schreitung entstände.

Darüber hinaus bewirkt der zu enge Zeitrahmen vor allem, daß die Ver-

tragsstrafe sich nicht in dem Bereich voraussichtlicher Schäden hält. Auf der

Grundlage der insoweit nicht zu beanstandenden Feststellungen des Beru-

fungsgerichts ergibt die generalisierende und typisierende Abschätzung mögli-

cher Verzugsfolgen, daß Nachteile in Höhe von 5 % der Auftragssumme nicht

innerhalb von zehn Arbeitstagen entstehen. Das mag im Einzelfall aufgrund

besonderer Umstände anders sein. Für solche Situationen enthält die Straf-

klausel die zusätzliche Bestimmung, daß das Recht vorbehalten bleibt, weite-

ren Schaden geltend zu machen. Jedoch können Fälle einer besonders ungün-

stigen Schadensentwicklung die für typische Fälle unangemessene Ausge-

staltung der Strafklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht rechtfer-

tigen.

Ullmann Thode Haß

Wiebel Wendt