BGH Urteil vom 09.10.2003 – III ZR 414/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

III ZR 414/02

Verkündet am: 9. Oktober 2003 F r e i t a g Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

BGB § 839 Fe

Zur Amtspflicht der Baugenehmigungsbehörde, den Bauherrn unver-

züglich von einem Nachbarwiderspruch zu unterrichten.

BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 - III ZR 414/02 - OLG Frankfurt am Main

LG Hanau

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 9. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Rinne und die Richter

Dr. Wurm, Streck, Schlick und Dörr

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 1. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 7. November

2002 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Revisionsrechtszuges zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Kläger sind Architekten. Sie hatten sich zu einer (Innen-

)Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen, um das im unbe-

planten Innenbereich der beklagten Stadt belegene Grundstück L. -Straße 54

mit einem Wohn- und Bürohaus zu bebauen. Nach Gesprächen mit Mitarbei-

tern der Beklagten über Bebauungsmöglichkeiten kauften sie das Grundstück

im April 1994 und nahmen zur Finanzierung des Kaufpreises ein Darlehen

(001) über 375.000 DM auf. Der Kläger zu 2 übernahm die zeichnerische Dar-

stellung des Vorhabens und die Erstellung des Bauantrages. Dieser wurde

durch Bescheid der Beklagten vom 11. Dezember 1996 genehmigt. Am 7. März

1997 schlossen die Kläger zur Finanzierung der Baukosten einen weiteren

Darlehensvertrag über 570.000 DM; dieses Darlehen (002) wurde nur in Höhe

von 194.500 DM ausbezahlt. Am 17. April 1997 begannen die Kläger mit den

Bauarbeiten, nachdem sie dies zuvor der Beklagten angezeigt hatten.

Bereits im Februar 1997 hatten die Eigentümer der Nachbargrundstücke

L. -Straße 56 und 52 bei der Beklagten gegen die den Klägern erteilte Bau-

genehmigung Widersprüche eingelegt. Hiervon unterrichtete die Beklagte die

Kläger zunächst nicht. Anfang April beantragten die Nachbarn beim Verwal-

tungsgericht die Herstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche.

Mit Schreiben vom 29. April 1997, bei den Klägern eingegangen am 5. Mai

1997, teilte die Beklagte ihnen mit, daß die Nachbarn Widersprüche eingelegt

und Eilanträge gestellt hätten. In dem Schreiben hieß es weiter, in Anbetracht

der laufenden Verfahren müsse die Beklagte darauf aufmerksam machen, daß

die Kläger zwar nicht gesetzlich verpflichtet seien, die Bauarbeiten einzustel-

len, das Risiko weiterer Bautätigkeiten jedoch allein zu tragen hätten. Die Klä-

ger nahmen dieses Schreiben zum Anlaß, im wesentlichen nur noch Maßnah-

men zur Sicherung der bereits errichteten Bauteile ausführen zu lassen. Im

Juni 1997 gab das Verwaltungsgericht den von den Nachbarn gestellten Eilan-

trägen im wesentlichen statt. Die Beklagte untersagte den Klägern deshalb mit

Verfügung vom 23. Juni 1997 die Fortführung der Bauarbeiten. Daraufhin

planten die Kläger das Vorhaben teilweise um und erwirkten bei der Beklagten

am 12. November 1998 eine entsprechende Nachtragsbaugenehmigung. Aber

auch diese hielt der verwaltungsgerichtlichen Prüfung im Eilverfahren nicht

stand. Nach Erhalt der das zweite Eilverfahren abschließenden Entscheidung

des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 6. März 2000 gaben die Kläger

das Vorhaben auf und veräußerten das Grundstück anderweitig.

Sie nehmen nunmehr die Beklagte nach Amtshaftungsgrundsätzen auf

Schadensersatz wegen der Erteilung der rechtswidrigen Baugenehmigungen in

Anspruch. Eine weitere Amtspflichtverletzung erblicken sie darin, daß die Be-

klagte sie nicht rechtzeitig vor der Aufnahme des zweiten Darlehens über die

eingegangenen Nachbarwidersprüche unterrichtet habe. Ihren Schaden be-

rechnen sie im wesentlichen nach den fehlgeschlagenen Finanzierungsauf-

wendungen für den Zeitraum vom 23. Juni 1997 (Baustopp) bis zum 14. März

2000 (Kenntnisnahme von der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs).

Ihre Forderungen haben sie an die kreditierende Bank abgetreten und Zahlung

an diese beantragt.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt, an die Bank insgesamt

(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:10)(cid:9)(cid:11)(cid:1)(cid:11)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:13)(cid:12)(cid:15)(cid:14)(cid:16)(cid:14)(cid:17)(cid:1)(cid:19)(cid:18)

(cid:7)(cid:13)(cid:1)(cid:4)(cid:0)(cid:21)(cid:20)(cid:23)(cid:22)(cid:24)(cid:0)(cid:2)(cid:5)(cid:25)(cid:1)(cid:4)(cid:0)(cid:27)(cid:26)(cid:6)(cid:28)(cid:21)(cid:26)(cid:29)(cid:12)(cid:4)(cid:30)(cid:4)(cid:18)

(cid:1)(cid:31)(cid:0)! "(cid:28)(cid:11)(cid:0)(cid:6)#(cid:27)$%(cid:1)(cid:19)(cid:22)

(cid:7)&(cid:1)(cid:4)’((cid:14)(cid:17)(cid:1)(cid:11)(cid:5)(cid:8)(cid:7)&(cid:9))(cid:1)(cid:11)(cid:5)(cid:8)(cid:7)&(cid:1)*(cid:18)+(cid:18)

(cid:7), -#

52.618,17

aß

die Beklagte verpflichtet sei, 75 v.H. des Schadens zu ersetzen, der den Klä-

gern daraus entstanden sei und noch entstehen werde, daß die Baugenehmi-

gung vom 11. Dezember 1996 und die Nachtragsbaugenehmigung vom

12. November 1998 rechtswidrig und nicht ausführbar gewesen seien, sowie

den gesamten weiteren Schaden zu ersetzen, der den Klägern daraus entstan-

den sei und noch entstehen werde, daß die Beklagte sie über den Eingang des

Nachbarwiderspruchs vom 20. Februar 1997 nicht vor dem 7. März 1997 unter-

richtet habe.

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-

klagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Die Revision ist nicht begründet. Den Klägern steht gegen die Beklagte

der geltend gemachte Amtshaftungsanspruch (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) im

vom Berufungsgericht zuerkannten Umfang zu.

1.

Die Baugenehmigungen vom 11. Dezember 1996 und vom 12. Novem-

ber 1998 waren rechtswidrig. Dies steht zwar nicht schon aufgrund der ver-

waltungsgerichtlichen Entscheidungen fest, da diese im Eilverfahren ergangen

waren und deshalb für den jetzigen Amtshaftungsprozeß keine Bindungswir-

kung entfalten konnten (Senatsurteil vom 16. November 2000 - III ZR 265/99 =

NVwZ 2001, 352). Die Vorinstanzen sind jedoch zu Recht der sachlichen Be-

urteilung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs gefolgt, wonach sich das

Vorhaben der Kläger sowohl in seiner ursprünglichen als auch in seiner geän-

derten Gestalt wegen seiner Höhe und Geschoßflächenzahlen nicht in die Ei-

genart der näheren Umgebung einfügte (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Die Er-

teilung der solchermaßen rechtswidrigen Baugenehmigungen stellte eine

schuldhafte Amtspflichtverletzung der Amtsträger der Beklagten gegenüber

den Klägern dar. In der Rechtsprechung des Senats ist seit langem anerkannt,

daß die Amtspflicht, eine rechtswidrige Baugenehmigung nicht zu erteilen, der

Bauaufsichtsbehörde auch und gerade gegenüber dem antragstellenden Bau-

herren selbst obliegt (vgl. Senatsurteil BGHZ 149, 50, 52 m.w.N.). Dies alles

stellt auch die Revision nicht in Frage.

2.

Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, daß beide Bau-

genehmigungen zumindest grundsätzlich - vorbehaltlich eines Mitverschuldens

der Kläger (siehe dazu im folgenden) - geeignet waren, eine Verläßlichkeits-

grundlage für die Aufwendungen und Investitionen der Kläger zu bilden, die der

Durchführung des geplanten Vorhabens dienten.

a) Allerdings kommen als Gesichtspunkte, die der Annahme haftungs-

rechtlich schutzwürdigen Vertrauens auf einen (rechtswidrigen) begünstigen-

den Verwaltungsakt - in bereits den Tatbestand des § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB

ausschließender Weise - entgegenstehen können, nicht nur objektive Umstän-

de, sondern auch subjektive Kenntnisse und sich aufdrängende Erkenntnis-

möglichkeiten des Empfängers in Betracht (Senatsurteile BGHZ 134, 268,

283 f; 149, 50, 52 f). Derartige subjektive Kenntnisse und sich aufdrängende

Erkenntnismöglichkeiten sind insbesondere dann zu bejahen, wenn der be-

treffende Verwaltungsakt mit Mängeln behaftet ist, die seine entschädigungslo-

se Rücknahme rechtfertigen (§ 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 3 VwVfG): wenn der

Betroffene den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung, Beste-

chung oder durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig

oder unvollständig waren, oder wenn er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-

aktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte (Senatsurteile

BGHZ 134, 268, 284; 149, 50, 54).

b) Derartige besondere Umstände lagen hier nicht bereits deshalb vor,

weil der Kläger zu 2 als Architekt, der die Erstellung einer genehmigungsfä-

higen Planung übernommen hatte, über genügend Sachkunde hätte verfügen

müssen, um von sich aus die bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten zu be-

urteilen und die Fehlerhaftigkeit der erteilten Baugenehmigungen zu erkennen.

Insoweit ist der hier zu beurteilende Sachverhalt mit demjenigen vergleichbar,

der dem Senatsurteil BGHZ 149, 50 zugrunde gelegen hatte: Hier wie dort

rechtfertigte es diese Sachkunde nicht, den Klägern als antragstellenden Bau-

herren das volle Risiko einer Fehlbeurteilung der planungsrechtlichen Anforde-

rungen, hier des § 34 BauGB, aufzubürden und die Bauaufsichtsbehörde inso-

weit von jeglicher Verantwortung zu entlasten. § 34 BauGB ist eine zentrale

Bestimmung des Bauplanungsrechts. Die sachgemäße Handhabung dieser

Vorschrift fällt daher in erster Linie in den Verantwortungsbereich der Bauauf-

sichtsbehörde. Das "Rechtsanwendungsrisiko", d.h. hier die ordnungsgemäße

Beurteilung des § 34 BauGB, wurde nicht bereits dadurch in vollem Umfang

von der Behörde auf die Kläger verlagert, daß bei diesen als Architekten

ebenfalls ein gewisses Maß an Sachkunde vorauszusetzen war. Anders als

etwa bei der Einhaltung der Grenzabstände nach Bauordnungsrecht, die zu

den grundlegenden Anforderungen gehört, die jeder Architekt bei der Planung

zu beachten hat (vgl. dazu Senatsurteil vom 19. März 1992 - III ZR 117/90 =

BGHR BGB § 839 Abs. 1 Satz 2 Architekt 1 = NVwZ 1992, 911, 912), ging es

bei der hier zu beurteilenden Frage, ob das Vorhaben sich nach Art und Maß

der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche in die Eigen-

art der näheren Umgebung einfügte (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB), um Wertun-

gen, die mitunter nicht einfach sind und gewisse Beurteilungsspielräume eröff-

nen können. Deshalb gilt hier der Grundsatz, daß die Kläger bei der Beurtei-

lung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens nicht klüger zu sein

brauchten als die zur Entscheidung über den Baugenehmigungsantrag berufe-

nen Amtsträger der Beklagten (vgl. Senatsurteil BGHZ 108, 224, 230; s. auch

Staudinger/Wurm BGB 13. Bearb. 2002 § 839 Rn. 260 m.w.N.). Das schutz-

würdige Vertrauen, das die Baugenehmigung bestimmungsgemäß bei den Klä-

gern begründet hat, ist hier jedenfalls nicht so weit eingeschränkt, daß ein To-

talverlust des Amtshaftungsanspruchs bereits auf der Tatbestandsebene statt-

finden müßte. Eine sachgerechte Lösung besteht vielmehr in einer Abwägung

nach § 254 BGB.

c) Auch die weiteren, von der Revisionsbegründung aufgezeigten Ge-

sichtspunkte vermögen einen Totalverlust des Amtshaftungsanspruchs nicht zu

rechtfertigen.

aa) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Kläger hätten nicht auf

die Baugenehmigung vertrauen dürfen, weil ihnen wiederholt mündlich "aus-

drücklich und unmißverständlich" mitgeteilt worden sei, daß der von ihnen vor-

gelegte Plan nicht genehmigungsfähig sei. Daß die Beklagte das Bauvorhaben

zunächst für unzulässig gehalten hat, bot für sich allein genommen den Klä-

gern keinen Anlaß zu besonderer Vorsicht. Mit der Erteilung der Baugenehmi-

gungen waren diese zuvor vom Bauaufsichtsamt geäußerten Bedenken hinfäl-

lig geworden. Die Kläger mußten sich in der Annahme, das Vorhaben sei wie

geplant zulässig, bestätigt sehen. Sie durften nunmehr davon ausgehen, daß

einer der Baugenehmigung entsprechenden Durchführung ihres Vorhabens

öffentlich-rechtliche Hindernisse nicht entgegenstünden und daß sie entspre-

chend wirtschaftlich disponieren könnten.

bb) Auch mit dem weiteren Vorbringen, die Kläger hätten grob fahrlässig

gehandelt, weil die Eigentümer des Nachbargrundstücks Nr. 52 ihnen in einem

Gespräch am 25. November 1995 erklärt hätten, "daß man nicht bereit sei, ein

überdimensioniertes Bauvorhaben zu dulden", dringt die Revision nicht durch.

Ein derartiger mündlicher Widerstand bedeutete nicht notwendig, daß die be-

troffenen Nachbarn auch tatsächlich mit einem Rechtsbehelf gegen die erteilte

Baugenehmigung vorgehen würden. Im übrigen kommt sogar im Falle einer

tatsächlich erfolgten Drittanfechtung das schutzwürdige Vertrauen des Adres-

saten in den Bestand der Baugenehmigung nicht ohne weiteres völlig in Weg-

fall; es wird lediglich eine größere Eigenverantwortung des Bauherren unter

dem Gesichtspunkt des § 254 BGB anzunehmen sein, wenn Anfechtungsgrün-

de vorgebracht werden, deren sachliche Richtigkeit nicht ohne weiteres von

der Hand zu weisen ist (siehe Senatsurteil BGHZ 149, 50, 55 f mit zahlreichen

weiteren Nachweisen; vgl. ferner Senatsurteil vom 16. Januar 2003 - III ZR

269/01 = NVwZ 2003, 501).

d) Die Kläger selbst lassen sich hinsichtlich beider Baugenehmigungen

eine Mitverschuldensquote von 25 v.H. anrechnen; dem ist das Berufungsge-

richt gefolgt. Diese Abwägung fällt in den Bereich tatrichterlicher Würdigung

und läßt revisionsrechtlich bedeutsame Rechtsfehler nicht erkennen.

3.

Einen weiteren Amtshaftungstatbestand erblickt das Berufungsgericht

darin, daß die Bediensteten der Bauaufsichtsbehörde die Kläger nicht sogleich

von dem Eingang des Nachbarwiderspruchs Ende Februar 1997 unterrichtet

hätten. Auch die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision können keinen

Erfolg haben.

a) Allerdings mag zweifelhaft sein, ob der Umstand, daß die Kläger

durch die Baugenehmigung begünstigt wurden, ihnen im Rahmen des Wider-

spruchsverfahrens eine Rechtsstellung verlieh, die die Beklagte als Ausgangs-

behörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hatte, zur unverzüg-

lichen Unterrichtung verpflichtete. Diese Frage braucht hier indessen nicht ge-

klärt zu werden.

b) Die Bediensteten des Bauaufsichtsamtes hatten hier nämlich eine

allgemeine, sich zur Amtspflicht verdichtende Fürsorgepflicht, durch eine recht-

zeitige Unterrichtung mögliche Schädigungen der Kläger zu verhindern. Inso-

weit ist anerkannt, daß besondere tatsächliche Lagen und Verhältnisse für den

Beamten zusätzliche Pflichten schaffen können, so auch die Pflicht, einen Ge-

suchsteller über die zur Erreichung seiner Ziele notwendigen Maßnahmen be-

lehrend aufzuklären oder in anderer Weise helfend tätig zu werden, wenn er

erkennt oder erkennen muß, daß der Betroffene seine Lage in tatsächlicher

oder rechtlicher Hinsicht nicht richtig zu beurteilen vermag, besonders wenn

der Betreffende sonst Gefahr läuft, einen Schaden zu erleiden. Diese zusätzli-

che Pflicht ergibt sich aus dem Grundsatz, daß der Beamte nicht nur Vollstrek-

ker staatlichen Willens, nicht nur Diener des Staates, sondern zugleich "Helfer

des Bürgers" sein soll (vgl. z.B. Senatsurteil BGHZ 15, 305, 312; Staudin-

ger/Wurm Rn. 159 m.w.N.). Insbesondere darf der Beamte nicht "sehenden

Auges" zulassen, daß der bei ihm vorsprechende Bürger Schäden erleidet, die

der Beamte durch einen kurzen Hinweis, eine Belehrung mit wenigen Worten

oder eine entsprechende Aufklärung zu vermeiden in der Lage ist (Senatsurteil

vom 5. Mai 1994 - III ZR 78/93 = NJW 1994, 2415, 2417 m.w.N.).

c) Im vorliegenden Fall war die Baugenehmigung vom 11. Dezember

1996 das Ergebnis eines mehrjährigen Abstimmungsprozesses zwischen den

Klägern und der Beklagten gewesen. Daher mußte den zuständigen Amtsträ-

gern der Beklagten klar sein, daß diese Baugenehmigung die Verläßlichkeits-

grundlage für kostspielige Aufwendungen bilden konnte, die der Verwirklichung

des Vorhabens dienten. Durch die Erhebung des formellen Widerspruches

wurde daher aus der Sicht der Beklagten die ernsthafte Möglichkeit geschaf-

fen, daß diese Verläßlichkeitsgrundlage entfallen werde. Dies hat die Beklagte

auch selbst so gesehen, als sie in ihrem Unterrichtungsschreiben vom 29. April

1997 die Kläger auf das Risiko weiterer Bautätigkeiten hinwies. Zwar lagen

zum damaligen Zeitpunkt bereits die Eilanträge der Widerspruchsführer auf

Herstellung der aufschiebenden Wirkung vor; dieses Risiko wurde aber - der

Beklagten erkennbar - schon durch die Widersprüche selbst begründet.

d) Unter diesen Umständen durfte sich die Beklagte zunächst nicht auf

bloßes Untätigbleiben beschränken. Dies gilt um so mehr, als schon eine ein-

fache, formlose Mitteilung dem berechtigten Informationsinteresse der Kläger

genügt hätte.

e) Dem Berufungsgericht ist ferner darin beizupflichten, daß diese Mit-

teilung jedenfalls vor dem 7. März 1997, dem Zeitpunkt der Aufnahme des

zweiten Darlehens (002), hätte erfolgen müssen. Mit Recht ist das Berufungs-

gericht der Auffassung des Landgerichts entgegengetreten, eine Unterrichtung

binnen zwei Wochen sei entsprechend den Grundsätzen zur Unverzüglichkeit

einer Anfechtung noch ausreichend. Denn anders als ein zur Anfechtung einer

Willenserklärung Berechtigter hatte die Baugenehmigungsbehörde hier keine

rechtlichen Überlegungen anzustellen, sondern schlicht eine Tatsache formlos

mitzuteilen. Da die Verneinung einer Amtspflichtverletzung durch das Landge-

richt auf einem unzutreffenden rechtlichen Ausgangspunkt beruhte, vermag

auch die "Kollegialgerichts-Richtlinie" die Beklagte hier nicht zu entlasten (vgl.

Staudinger/Wurm Rn. 218).

f) Ein mitwirkendes Verschulden der Kläger ist bei diesem Haftungstat-

bestand nicht erkennbar.

4.

Die Frage, ob sich die in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts verbun-

denen Kläger hier vorrangig auf Ansprüche gegen den Kläger zu 2 als ander-

weitige Ersatzmöglichkeit im Sinne des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB verweisen

lassen müssen, ist vom Berufungsgericht mit Recht verneint worden. Die Haf-

tung der Gesellschafter war im Gesellschaftsvertrag wirksam auf Vorsatz und

grobe Fahrlässigkeit beschränkt worden; dies entspricht im übrigen dem ge-

setzlichen Haftungsmaßstab des § 708 i.V.m. § 277 BGB.

5.

Auch die Schadensberechnung des Berufungsgerichts hält den Angriffen

der Revision stand.

a) Die Aufnahme des Darlehens 001 ist der Beklagten haftungsrechtlich

nicht zuzurechnen. Sie hatte bereits lange Zeit vor Erteilung der ersten Bauge-

nehmigung stattgefunden und war daher nicht durch ein Vertrauen in diese

verursacht worden. Die erste Baugenehmigung bildete jedoch eine geeignete

Verläßlichkeitsgrundlage für die weitere Nutzung der Darlehensvaluta. Dem-

entsprechend haben die Kläger in ihre bezifferten Zahlungsansprüche auch

lediglich die Finanzierungskosten für den Zeitraum zwischen der vorläufigen

Stillegung der Bauarbeiten und dem endgültigen Scheitern des Projektes ein-

gestellt.

b) Das Berufungsgericht ist der Schadensberechnung der Kläger gefolgt

und hat die Grundsätze herangezogen, die in der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs zur Ermittlung des Verzögerungsschadens bei verspäteter

Fertigstellung eines Gebäudes entwickelt worden sind (BGHZ 121, 210; zur

verspäteten Erteilung einer Baugenehmigung und einer dadurch eintretenden

Verzögerung siehe insbesondere Senatsurteil vom 11. Juni 1992 - III ZR

210/90 = NVwZ 1992, 1119, 1120). Hiergegen wendet sich die Revision mit

Recht. Diese Grundsätze betreffen nämlich Fallgestaltungen, in denen das be-

treffende Vorhaben trotz der Verzögerung letztlich doch verwirklicht wird. Hier

dagegen geht es darum, daß die Baugenehmigung von vornherein gerade

nicht hätte erteilt werden dürfen und das Vorhaben von Anfang an nicht reali-

sierbar war.

c) Die Schadensberechnung des Berufungsgerichts stellt sich jedoch

aus anderen Gründen im Ergebnis gleichwohl als richtig dar (§ 561 ZPO): Die

Kläger hätten nämlich diejenigen Schritte, die sie nach dem endgültigen

Scheitern des Projekts zur Ablösung des Darlehens unternommen haben,

schon früher, nämlich zum Zeitpunkt der Stillegung des Bauvorhabens unter-

nehmen können. Daß sie dies unterlassen und während des Schwebezustands

bis zum endgültigen Scheitern des Projekts weitere Finanzierungsaufwendun-

gen getätigt haben, beruht auf den rechtswidrigen Baugenehmigungen. Denn

das in diese Genehmigungen gesetzte Vertrauen bildete die Grundlage dafür,

daß die Kläger den Versuch unternehmen durften, sich ihrerseits gegen die

Nachbarwidersprüche zur Wehr zur setzen und das Vorhaben doch noch zu

retten. Deswegen ist die amtspflichtwidrige Erteilung der Baugenehmigungen

für den Schaden ursächlich geworden; dieser fällt auch in den sachlichen

Schutzbereich der verletzten Amtspflicht. Der Mitverschuldensquote von

25 v.H. haben die Kläger durch eine entsprechende Anpassung ihrer Anträge

selbst Rechnung getragen. Der Senat hat daher keine durchgreifenden Beden-

ken dagegen, das Vorbringen der Kläger zur Schadenshöhe in dem vorbe-

zeichneten Sinne auszulegen.

d) Ebensowenig ist es rechtlich zu beanstanden, daß das Berufungsge-

richt - in Übereinstimmung mit der Schadensberechnung der Kläger - hinsicht-

lich des zweiten Darlehens (002) die unterlassene Unterrichtung der Kläger als

die wesentliche Schadensursache angesehen und insoweit ein mitwirkendes

Verschulden verneint hat.

Rinne

Wurm

Streck

Schlick

Dörr