BGH Urteil vom 02.03.2004 – XI ZR 288/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am: 2. März 2004 Herrwerth, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

XI ZR 288/02

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja _____________________

BGB a.F. §§ 242 Bc, 326 Db, Dc, 553

Ein vertragswidriges Verhalten des Gegners berechtigt im Rahmen eines Dauer-

schuldverhältnisses grundsätzlich nicht zur fristlosen Kündigung ohne vorherige

Abmahnung, es sei denn die Vertrauensgrundlage der Rechtsbeziehung ist derart

erschüttert, daß sie auch durch die Abmahnung nicht wieder hergestellt werden

kann.

BGH, Urteil vom 2. März 2004 - XI ZR 288/02 - OLG Celle LG Hannover

Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 2. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Nobbe, die

Richter Dr. Müller und Dr. Wassermann, die Richterin Mayen und den

Richter Dr. Appl

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des

16. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle vom

25. Juni 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens,

an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Kläger begehren die Rückgabe einer Bürgschaftsurkunde, die

sie den Beklagten zur Absicherung von Ansprüchen aus einem Mietga-

rantie- und Mietverwaltungsvertrag übergeben haben. Dem liegt folgen-

der Sachverhalt zugrunde:

Mit notariellem Vertrag vom 4. November 1998 erwarben die Be-

klagten von der Ehefrau des Klägers zu 2) ein Wohn- und Geschäftshaus

in W., das die Klägerin zu 1) gemäß notariellem Bauvertrag vom

selben Tag sanieren sollte. In dem ebenfalls an diesem Tag geschlosse-

nen - nicht notariell beurkundeten - Mietgarantie- und Mietverwaltungs-

vertrag verpflichteten sich die Kläger gegenüber den Beklagten, die

Vermietung und Verwaltung des Objekts

für die Dauer bis zum

31. Dezember 2004 zu übernehmen. Zur Absicherung ihrer Verpflichtun-

gen aus diesem Vertrag übergaben sie den Beklagten eine Bürgschafts-

urkunde der Sparkasse M. vom 27. November 1998

über 48.000 DM. Nachdem die Beklagten am 31. Mai 1999 den Bauver-

trag mit der Klägerin zu 1) gekündigt, deren Mitarbeiterin Hausverbot

erteilt und in der Folge ein Maklerunternehmen mit der Vermietung des

betreffenden Objekts beauftragt hatten, kündigten die Kläger ihrerseits

den Mietgarantie- und Mietverwaltungsvertrag am 31. Januar 2000 frist-

los. Sie verlangen die Rückgabe der Bürgschaftsurkunde und berufen

sich darauf, die Beklagten hätten es ihnen nach der Kündigung des Bau-

vertrages mangels Angabe eines zuverlässigen Fertigstellungstermins

und durch die Einschaltung einer anderen Maklerfirma unmöglich ge-

macht, verbindliche Verträge mit Mietinteressenten abzuschließen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht

hat ihr stattgegeben. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten

hat der Senat die Revision zugelassen, mit der die Beklagten die Wie-

derherstellung des landgerichtlichen Urteils begehren.

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des ange-

fochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungsgericht.

I.

Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im

wesentlichen ausgeführt:

Der Mietgarantievertrag sei formgültig. Er sei nicht Bestandteil des

Verpflichtungsgeschäfts zur Übertragung oder zum Erwerb des Grund-

stücks gewesen. Hierfür spreche schon, daß die Parteien den Bau- und

den Grundstückskaufvertrag sowie den Mietgarantievertrag in getrennten

Urkunden niedergelegt hätten. Auch seien die Vertragspartner jeweils

nicht identisch gewesen. Schließlich seien die Parteien selbst bis zum

Berufungsverfahren ausdrücklich von einer selbständigen Verpflichtung

der Kläger zur Vermietung und Verwaltung ausgegangen, die auch un-

abhängig von der Erteilung des Bauauftrags für sich genommen wirt-

schaftlich sinnvoll sein könne. Die Kläger seien aber berechtigt gewesen,

den Mietgarantievertrag fristlos zu kündigen, da sich die Beklagten ver-

tragsuntreu verhalten hätten, als sie eine Maklerfirma mit der Vermietung

des Objekts beauftragt hätten, ohne den Klägern die Verschiebung des

avisierten Fertigstellungstermins sowie das nunmehr zu erwartende Be-

zugsfertigkeitsdatum mitzuteilen. Einer Abmahnung vor der fristlosen

Kündigung habe es deshalb nicht bedurft. Die außerordentliche Kündi-

gung sei auch nicht verfristet und außerdem als ordentliche Kündigung

wirksam.

Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf

ergänzenden schriftsätzlichen Vortrag der Beklagten hat das Berufungs-

gericht abgelehnt. Die Beklagten hätten im Anschluß an die schriftliche

Mitteilung des Vorsitzenden Richters, daß der Senat die fristlose Kündi-

gung entgegen seiner in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auf-

fassung doch für möglicherweise gerechtfertigt halte, ausreichend Gele-

genheit zum Vortrag gehabt.

II.

Diese Beurteilung hält revisionsrechtlicher Überprüfung jedenfalls

in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind allerdings die

Ausführungen des Berufungsgerichts zur Formgültigkeit des Mietgaran-

tie- und Mietverwaltungsvertrages. Entgegen der Auffassung der Revisi-

onserwiderung war der Vertrag nicht wegen engen Zusammenhangs mit

den beiden am selben Tag abgeschlossenen notariellen Verträgen - dem

Bau- und dem Grundstückskaufvertrag - gemäß § 313 Satz 1 BGB a.F.

beurkundungsbedürftig. Zwar ist auch eine für sich allein nicht formbe-

dürftige Vereinbarung notariell zu beurkunden, wenn sie mit einem von

den Beteiligten beabsichtigten Grundstückserwerb eine rechtliche Einheit

bilden soll (BGHZ 101, 393, 396; BGH, Urteil vom 14. Juli 1994 - IX ZR

110/93, WM 1994, 1711; Senatsurteil vom 22. Oktober 1996 - XI ZR

249/95, WM 1996, 2230, 2231 m.w.Nachw.). Einen solchen Zusammen-

hang hat das Berufungsgericht hier aber nicht festgestellt. Wie es zu

Recht ausgeführt hat, kommt es insoweit entscheidend darauf an, daß

die Verträge nach den Vorstellungen der Beteiligten untrennbar vonein-

ander abhängig sein sollen. Ob ein solches beurkundungsbedürftiges

einheitliches Rechtsgeschäft vorliegt, ist eine Frage der vom Tatrichter

vorzunehmenden Würdigung des Einzelfalles (BGHZ 78, 346, 349; 101,

393, 397 und BGH, Urteil vom 14. Juli 1994 - IX ZR 110/93, aaO, jeweils

m.w.Nachw.). Diese hat das Berufungsgericht angesichts der Niederle-

gung der Verträge in verschiedenen Urkunden (vgl. BGHZ 101, 393, 396)

und angesichts des für die Feststellung des übereinstimmenden Willens

zu berücksichtigenden nachvertraglichen Verhaltens der Parteien (BGH,

Urteile vom 24. Juni 1988 - V ZR 49/87, WM 1988, 1599, 1600 und vom

26. November 1997 - XII ZR 308/95, NJW-RR 1998, 801, 803; BGH, Be-

schluß vom 3. April 2003 - BLw 33/02, Umdruck S. 3) in revisionsrecht-

lich nicht zu beanstandender Weise verneint. Gegen die Annahme des

Berufungsgerichts, die Parteien hätten dadurch, daß sie sich nach der

Kündigung des Bauvertrages übereinstimmend auf die rechtliche Unab-

hängigkeit und den Fortbestand des Mietgarantie- und Mietverwaltungs-

vertrags berufen haben, deutlich gemacht, daß nach ihrem Willen die

Verträge nicht miteinander stehen und fallen sollten, ist revisionsrecht-

lich nichts zu erinnern.

2. Von Rechtsirrtum beeinflußt sind hingegen die Ausführungen,

mit denen das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt ist, der Mietga-

rantie- und Mietverwaltungsvertrag sei durch die fristlose Kündigung der

Kläger vom 31. Januar 2000 beendet worden.

a) Dabei kann dahinstehen, ob - wie die Revision geltend macht -

die nur eingeschränkter revisionsrechtlicher Nachprüfung unterliegende

(Senatsurteil vom 20. Mai 2003 - XI ZR 50/02, WM 2003, 1416, 1417)

tatrichterliche Entscheidung des Berufungsgerichts, es habe ein wichti-

ger Grund zur fristlosen Kündigung vorgelegen, auf der Verletzung

rechtlichen Gehörs beruht, weil das Berufungsgericht Vorbringen der

Kläger verwertet hat, ohne den Beklagten Gelegenheit zur Erwiderung in

einem nachgelassenen Schriftsatz zu geben.

b) Jedenfalls erweist sich die Annahme des Berufungsgerichts, die

fristlose Kündigung sei auch ohne vorherige Abmahnung der Beklagten

wirksam gewesen, mit der gegebenen Begründung als nicht haltbar. Wie

die Revision zu Recht beanstandet, reicht entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts in aller Regel allein ein vertragswidriges Verhalten

des Gegners für eine fristlose Kündigung noch nicht aus (BGH, Urteil

vom 10. Mai 1984 - I ZR 94/82, WM 1984, 1375, 1376). Vielmehr ent-

spricht es einem allgemeinen Rechtsgrundsatz, wie er etwa in dem Ge-

bot der Nachfristsetzung bei Verzug oder in dem Erfordernis der Abmah-

nung bei vertragswidrigem Gebrauch der Mietsache zum Ausdruck

kommt, daß bei Dauerschuldverhältnissen eine außerordentliche Kündi-

gung grundsätzlich erst dann in Betracht kommt, wenn der andere Ver-

tragsteil nachdrücklich auf die Folgen seiner Vertragswidrigkeit hinge-

wiesen worden ist (BGH, Urteile vom 10. Mai 1984 - I ZR 94/82, aaO,

vom 2. Mai 1991 - I ZR 184/89, NJW-RR 1991, 1266, 1267 und vom

9. Oktober 1991 - XII ZR 122/90, WM 1992, 156, 157). Ausnahmsweise

kann zwar etwas anderes gelten, wenn die Vertrauensgrundlage der

Rechtsbeziehung derart erschüttert ist, daß sie auch durch die Abmah-

nung nicht wieder hergestellt werden kann (BGH, Urteile vom 2. Mai

1991 - I ZR 184/89, aaO S. 1267 f. und vom 9. Oktober 1991 - XII ZR

122/90, aaO). Dazu fehlt es bislang jedoch an Feststellungen des Beru-

fungsgerichts. Daß die Beklagten den Klägern die Verschiebung des

Fertigstellungstermins nicht mitgeteilt haben, reicht insoweit nicht aus.

3. Wie die Revision zu Recht geltend macht, kann die fristlose au-

ßerordentliche Kündigung vom 31. Januar 2000 entgegen der Auffassung

des Berufungsgerichts nicht in eine wirksame ordentliche Kündigung um-

gedeutet werden. Zwar ist eine solche Umdeutung grundsätzlich möglich,

wenn es ersichtlich der Wille des Kündigenden war, sich - wann auch

immer - vom Vertrag zu lösen (BGH, Urteil vom 12. Januar 1981 - VIII ZR

332/79, NJW 1981, 976, 977). Eine Umdeutung setzt aber voraus, daß

das Geschäft in das umgedeutet wird, zulässig ist. Das ist hier nicht der

Fall. Eine ordentliche Kündigung des Dauerschuldverhältnisses scheidet

nämlich bei einer festen Vertragslaufzeit aus (BGH, Urteil vom 12. März

2003 - XII ZR 18/00, WM 2003, 1094, 1096, zur Veröffentlichung in

BGHZ 154, 171 vorgesehen). Eine solche war hier aber vereinbart, da

den Klägern die Vermietung und Verwaltung des Objekts ausweislich

Ziffer 1 des Mietgarantie- und Mietverwaltungsvertrags bis 31. Dezember

2004 übertragen worden ist.

III.

Das angefochtene Urteil war nach alledem aufzuheben (§ 562

Abs. 1 ZPO). Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, war sie an

das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Dieses wird zur Frage der Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung

des Mietgarantie- und Mietverwaltungsvertrags ohne vorherige Abmah-

nung unter Berücksichtigung des gesamten Vorbringens der Parteien er-

gänzende Feststellungen zu treffen haben.

Nobbe Müller Wassermann

Mayen Appl